Техническое задание ремонт межпанельных швов

Адрес объекта: ул. Академическая, 2.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 12м.п.

Адрес объекта: ул. Академическая, 19.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 5м.п.

Адрес объекта: ул. Академическая, 21.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 12 м.п.

Адрес объекта: ул. Академическая, 29.

Год постройки: 1963 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 36,6м.п.

Адрес объекта: ул. Академическая, 36.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 64м.п.

Адрес объекта: ул. Академическая, 38.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 57,6м.п.

Адрес объекта: ул. Золотодолинская, 5.

Год постройки: 1962 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 55,2м.п.

Адрес объекта: ул. Золотодолинская, 19.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 12м.п.

Адрес объекта: ул. Золотодолинская, 21.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 3.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 9м.п.

Адрес объекта: ул. Терешковой 42.

Год постройки: 1963 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 92,1м.п.

Адрес объекта: ул. Ученых, 5.

Год постройки: 1964 г.

Число подъездов: 4.

Материал стен: ж/б панель.

Требуется выполнить капитальный ремонт межпанельных швов в объеме: 21м.п.

Общие требования к выполнению работ:

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ ДОЛЖНЫ удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию — исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Подрядчика.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2012 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.

Требования к безопасности выполнения работ

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей.

Источник

Техническое задание на капитальный ремонт фасада (межпанельные швы) жилого дома по адресу:

Техническое задание

на капитальный ремонт фасада (межпанельные швы) жилого дома

Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex» «Soudal» «Neo Flex» «Chemlux» «Paso» и т. п.

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей

1. Производство работ по капитальному ремонту фасада должно быть выполнено в полном объеме предусмотренной в проектно-сметной документации и завершено в срок, который прописан в договоре.

2. Организовать производство работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ.

3. Самостоятельно нести ответственность за соблюдение техники безопастности, правил охраны труба и т. д. при производстве работ.

4. Произвести ремонт фасада в соответствии с проектно-сметной документацией, обратить особое внимание на качество используемого материала, сертификаты, и прочие.

5. До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику смету и график производства работ.

6. Совместно с представителями № 9» произвести на месте осмотр производства работ.

8. Организовать комиссию и назначить ответственное лицо по сдачи этапной приемке выполненных работ.

9. Производить освидетельствование скрытых работ с составлением актов и промежуточную приемку работ с представителями № 9».

10. Все изменения в объемах и технологии производства работ обязательно согласовать с Заказчиком.

11. Исполнительную документацию и другую информацию, касающуюся выполненных работ передать Заказчику.

1. Обратить особое внимание на организацию работ по ограждению.

2. Письменно сообщить Заказчику за одни сутки о своевременном завершении ремонт работ.

3. За свой счет обеспечить своевременный вывоз мусора при проведении ремонтных работ.

Источник

Техническое задание на выполнение работ по герметизации межпанельных швов многоквартирных домов, по адресам жилищного фонда Филиала №14 ГБУ «ЭВАЖД»

к Договору № ___________________ от «___» _______ 2017 г.

Техническое задание
на выполнение работ по герметизации межпанельных швов многоквартирных домов,

по адресам жилищного фонда Филиала №14 ГБУ «ЭВАЖД»

Выполнение работ по герметизации межпанельных швов многоквартирных домов, по адресам жилищного фонда Филиала №14 ГБУ «ЭВАЖД»

Начальная (максимальная) цена Договора

1 332 573,42 руб. (Один миллион триста тридцать две тысячи пятьсот семьдесят три рубля 42 копейки), в том числе НДС 18%: 203 273,91 руб.

43.39.19.190 — Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

Краткие характеристики выполняемых работ

Герметизация межпанельных швов многоквартирных домов, по адресам жилищного фонда Филиала №14 ГБУ «ЭВАЖД»:
— г. Москва, Новый Арбат ул., д.10;

— г. Москва, Новый Арбат ул., д.16;

— г. Москва, Новый Арбат ул., д.26;

Объемы выполняемых работ

г. Москва, Новый Арбат ул., д.10

Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, первичная навеска – 8 шт.

Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, перенавеска – 97 шт.

Герметизация наружных стыков полносборных жилых домов и общественных зданий герметиком вручную со вскрытием стыков с добавлением пропитанной пакли и заполнением стыков просмоленным канатом с земли и лестниц, ширина 80 мм – 877,2 м.

Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм – 474 м.

Погрузка вручную строительного мусора в самосвал – 0,43875 т.

Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т – 0,43875 т.

г. Москва, Новый Арбат ул., д.16

Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, первичная навеска – 8 шт.

Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, перенавеска – 107 шт.

Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм – 416,5 м.

Погрузка вручную строительного мусора в самосвал – 0,35285 т.

Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т – 0,35285 т.

г. Москва, Новый Арбат ул., д.26

Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, первичная навеска – 8 шт.

Навеска и разборка альпинистского снаряжения для проведения высотных работ, перенавеска – 114 шт.

Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях тиоколовым герметиком без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм – 391 м.

Погрузка вручную строительного мусора в самосвал – 0,266 т.

Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т – 0,266 т.

Сопутствующие работы, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению

Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные при выполнении работ на объекте с возмещением всех штрафных санкций, в том числе возложенных на Заказчика по вине Подрядчика, предъявленных контролирующими органами и устраняет эти нарушения с предъявлением, контролирующим органам документов, подтверждающих факт устранения этих нарушений.

Подрядчик при выполнении работ на высоте обязан соответствующим образом обозначить и огородить опасные зоны и места производства работ.

В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения) в течение 10 дней.

В течение всего срока выполнения работ на объекте Подрядчик обязуется производить уборку места производства работ от строительного мусора.

Складирование инвентаря и строительных материалов разрешается в отведенных местах, согласованных с Заказчиком.

Срок выполнения работ: в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию).

Общие требования к выполнению работ

При выполнении работ Подрядчик должен, соблюдать требования, установленные действующими нормативами и правилами. Все работы Подрядчик выполняет, руководствуясь строительными нормами и правилами, другими методическими материалами, нормативными и законодательными актами.

При выполнении работ необходимо использование современных методов и строгое соблюдение технологии производства работ.

Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, ТУ, ПЭУ) в т. ч.:

— СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

— СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

— СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

— ГОСТ 25621-83 «Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования»;

— ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;

— ГОСТ 24064-80 «Мастики клеящие каучуковые. Технические условия»;

— ГОСТ 25621-83 «Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования»;

— ЖНМ-2007/03 «Норматив Москвы по эксплуатации жилищного фонда. Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений»;

— ТР 196-08 «Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей»;

— ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей Технические указания по герметизации стыков полносборных зданий полимерами»;

— ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»;

— Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.01.2001 г. № 000н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

а также требованиям контролирующих, надзорных органов и Заказчика.

В случае если на момент публикации настоящего технического задания какой-либо из перечисленных документов утратил силу, Стороны должны руководствоваться действующими нормативными документами.

Во исполнение требований Закона г. Москвы от 01.01.2001 г. №68 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 01.01.01 года N 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» и статью 3.13 Закона города Москвы от 01.01.01 года N 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» запрещается выполнение работ:

— в будние дни: с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00;

— в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

По факту выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

— Акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение к Договору).

— Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2).

— Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

— копию договора с полигоном;

— копию разрешительных документов на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности;

— копию разрешительных документов полигона на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;

— оригиналы талонов, подтверждающие факт размещения отходов на полигоне или обезвреживания/утилизации специализированной организацией;

— путевые листы.

Требования к используемым материалам

Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь сертификаты безопасности и соответствия, выданными Российскими органами сертификации (в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон -ФЗ) Раздел 1, Глава 3, Статья 13, п. п. 5,6,7,8,9,10.), нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности», ФЗ от 01.01.2001 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СниП, СанПиН, либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь действительный срок гарантии.

Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается.

Для герметизации межпанельных стыков рекомендуется применять одно — и двухкомпонентные отверждающиеся мастики, которые после отверждения превращаются в резиноподобные эластичные герметики.

Отверждающиеся герметики должны соответствовать требованиям ГОСТ 25621-83 и техническим условиям на них.

Герметики наружного слоя должны быть совместимы с фасадными декоративными окрасочными составами.

Интервал температур применения герметизирующих материалов от минус 10 до 35°С.

В качестве уплотнителя могут применяться пенополиэтленовые погонажные изделия «Вилатерм» (ТУ 2291-009-03989419-96) или аналогичные уплотняющие прокладки.

Материалы, применяемые для изоляции стыков, должны быть стойкими к длительному воздействию эксплуатационных факторов.

Требования к безопасности выполнения работ

Подрядчик при выполнении работ обеспечивает:

— соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

— наличие инструкции по технике безопасности;

— все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании;

— обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

— при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»;

— при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

— за безопасность выполняемых работ несет ответственность Подрядчик согласно Федеральному закону от 01.01.2001 г. ;

— при проведении сварочных работ должны соблюдаться правила в установленном порядке, баллоны должны храниться в специально отведенном месте, не доступном для посторонних лиц;

— при проведении работ на высоте необходимо руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах;

— при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;

— к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте;

— обязательно присутствие ответственного лица Подрядчика за технику безопасности на рабочем месте

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на все выполненные работы, в том числе на использованные материалы, 24 месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Привлечение субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков допускается. В соответствии с действующим законодательством.

Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)

Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, утвержденных Департаментом ЖКХ и благоустройства г. Москвы и другими нормативными документами;

Подрядчик должен обеспечить всех работающих спецодеждой (униформой).

— Подрядчик должен обеспечить Соблюдение технологии выполнения работ и их качество;

— При выполнении собственными силами работ по сбору и транспортированию отходов Подрядчик обязан предоставить заверенную копию лицензии на указанные виды деятельности, а также договор с полигоном, занесенным в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО), с приложением лицензии полигона и действующего лимита полигона.

— При привлечении субподряда Подрядчик обязан предоставить заверенную копию договора с субподрядной организацией, заверенную копию лицензии данной организации на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов, а также договор данной организации с полигоном, занесенным в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО), с приложением лицензии полигона и действующего лимита полигона.

— Подрядчик производит вывоз отходов 4-5 классов опасности на объект размещения (обезвреживания) – полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), во исполнение требований ст. 12 Федерального закона от 01.01.01 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

— В своей деятельности Подрядчик руководствуется действующими законами Российской Федерации и города Москвы, распоряжениями Мэра Москвы, постановлениями Правительства Москвы, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего вида благоустройства городских территорий и защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. Соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки выполнения работ, календарные сроки начала и завершения выполнения работ, периоды выполнения условий Договора

Срок действия Договора: с момента заключения Договора по 20.11.2017 г.

Срок выполнения работ: в соответствии с Графиком производства работ.

Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора

Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

Оплата производится Заказчиком за фактически выполненный объем, но не более объема, предусмотренного Договором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ, Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также представленной Заказчику отчетной документации, подтверждающей фактическое выполнение работ, в том числе:

— копию договора с полигоном;

— копию разрешительных документов на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности;

— копию разрешительных документов полигона на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;

— оригиналы талонов, подтверждающие факт размещения отходов на полигоне или обезвреживания/утилизации специализированной организацией;

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Источник