Фонд капитального ремонта акт выполненных работ

Акт выполненных работ по ФКР

ДОГОВОР ПОДРЯДА №2

г. Сарапул «14» декабря 2016 г.

Товарищество собственников недвижимости «Фрунзе, 15б», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Петаковой Татьяны Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Чухланцев Сергей Геннадьевич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Чухланцева Сергея Геннадьевича, действующего на основании ОГРНИП 316183200091136, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик принимает на себя по заданию Заказчика выполнение капитального ремонта электроснабжения на объекте: “5-ти этажный жилой дом по ул. Фрунзе, 15б., г. Сарапул”.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора собственными силами.

1.3 Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

2 СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Стоимость зависит от объема фактически выполненных работ и определяется на основании актов выполненных работ КС-2, КС-3, с применением индексов удорожания на момент заключения договора. Предварительная стоимость выполнения работ составляет 398364 (триста девяносто восемь тысяч триста шестьдесят четыре) руб., 00 коп.

2.2 При необходимости выполнения дополнительного объема работ, непредусмотренного договором и сметами, в случае корректировки проектно-сметной документации, стоимость работ стороны уточняют дополнительным соглашением.

2.3 Поставка материалов будет производиться силами Подрядчика.

2.4 Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%, на приобретение материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего договора.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Подрядчик выполняет работы предусмотренные условиями настоящего договора, в сроки:

— начало работ — 16 января 2016 г.

— окончание работ — 15 апреля 2017 г.

3.2 Сроки завершения работ по договору могут быть продлены на соразмерный срок по согласованию сторон.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по данному договору Подрядчик обязуется:

4.1 Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениями к нему (собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций), и сдать выполненные работы Заказчику в установленный срок по актам технической готовности.

4.2 Участвовать совместно с Заказчиком в подготовке исходных данных. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию по предмету настоящего договора по его требованию.

4.3 Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора, нормативным и правовым актам РФ и УР.

— качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течении гарантийного срока эксплуатации объекта, в срок не более 15 дней;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течении гарантийного срока.

4.5 По согласованию сторон осуществить поставку материалов и оборудования в соответствии с технической документацией, при этом обеспечить гарантированное их качество паспортами сертификатами и прочими подтверждающими документами.

4.6 Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, рационального использования территории, охраны окружающей среды.

4.7 При готовности объекта Подрядчик в трехдневный срок должен известить об этом Заказчика.

4.8 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения.

4.9 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1 Предоставить Подрядчику на период выполнения работ точки подключения электроснабжения.

5.2 Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

5.3 Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время.

5.4 Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае отступлений от утвержденной сметной документации.

6 ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1 Расчет за выполненные Подрядчиком работы, производится на основании подписанных актов приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3 и бухгалтерских счетов в течении 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании каждого объема работ или предоставить мотивированный отказ.

6.2 Расчет производиться денежными средствами или, по согласованию сторон, иными, не запрещенными законом формами расчетов.

7 СДАЧА И ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

7.1 Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту сдачи-приемки.

7.2 Подрядчик по окончании работ предоставляет для подписания Заказчиком акты приемки выполненных работ формы КС-2 и справки выполненных работ КС-3 с приобщением к ним подтверждающих документов:

8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2 Срок исполнения по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении, которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а так же последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1 Исполнитель гарантирует:

— качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

9.2 Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 60 месяцев, с даты утверждения акта приемки Объекта приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

9.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта. То Исполнитель (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

9.4 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

9.5 Указанные гарантии распространяются только на электромонтажные работы, выполненные Исполнителем, и не распространяются на материалы, комплектующие и оборудование.

10 ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1 За невыполненные или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2 Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

11 СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

11.3 Заказчик вправе расторгнуть договор в случае снижения качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

11.4 Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае остановки Заказчиком оплаты выполненных электромонтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

11.5 При расторжении договора по совместному решению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.6 Сторона решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

12 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

12.2 При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.

12.3 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров или арбитражным судом в установленном порядке.

12.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.5 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, в случае, если они подписаны сторонами.

13 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ТСН «Фрунзе, 15б»

Адрес: 427961,УР. Г. Сарапул, ул. Фрунзе, 15б., кв. 39.

АО «Россельхозбанк» г. Ижевск Р/с 40705810928090000016

Источник

Акт выполненных работ по ремонту помещения: образец

Акт выполненных работ по ремонту – это важнейший документ, фиксирующий факт проведения ремонта исполнителем и отсутствие претензий со стороны заказчика.

Документ представляет собой дополнительное приложение к основному, который заключается между заказчиком и подрядчиком еще перед выполнением сделки, услуги и подряда.

Чаще всего, данный документ включает в себя такие сведения, как условия сделки и выполнения работ, а также обязанности и ответственность за их невыполнение для каждой из сторон.

Также типичный акт о выполненных работах/оказанных услугах включает в себя такие сведения:

• название документа, дату его составления и порядковый номер акта;
• список работ либо услуг, а также сроки выполнения каждой из них;
• стоимость выполненных работ либо указанных услуг, с обязательным учетом НДС;
• реквизиты заказчика и подрядчика;
• подписи и печати сторон.

Есть ли обязательные требования к заполнению данного документа? Есть, однако, их не так много. Главным из них является наличие сведений о заказчике и исполнителе, а также их реквизиты.

Поскольку акт выполненных работ представляет собой приложение к основному соглашению, он обязательно должен содержать информацию о номере и дате договора подряда. Также в самом договоре нужно указать, что прием работ будет осуществлен согласно акту сдачи-приемки.

В документе акта указываются все работы или услуги, прописанные в договоре, а также их стоимость. Важно понимать, что подписанный обеими сторонами акт – это свидетельство отсутствия претензий как со стороны заказчика, так и исполнителя.

Помимо подписей, в договоре должны быть проставлены печати обеих компаний. Если же сторонами договора являются не организации, а физические лица, будет достаточно лишь подписей.

Также важно отметить, что акт выполненных работ по ремонту подразумевает обязанность заказчика оплатить услуги либо работы, а также обязанность исполнителя гарантировать качество оказываемых работ или услуг.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Акт выполненных работ по ремонту: образец

Образец акта здесь.

Акт выполнения работ

по договору № 1325 от «18» сентября 2016 года

г. Москва «21» февраля 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Утро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам Степан Русланович Елисеев, действующего на основании Доверенности № 121 от «13» декабря 2016 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Высокие строительные технологии» (сокращенное наименование — ОАО «Высстройтех»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Вадима Алексеевича Федорецкого, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. «18» сентября 2016 года между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор подряда № 1325 от «18» сентября 2016 года (далее – Договор).
2. В установленные Договором сроки, Подрядчик провел работы по капитальному ремонту помещения.
3. На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по Договору на сумму 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, включая НДС 18% – 8100 (восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, выполнены в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.
4. Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями Договора 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей, включая НДС 18% – 8100 (восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.
5. Настоящий акт выполнения работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Образец дефектного акта на капремонт.

Как составить акт приема-передачи объекта после ремонта, читайте тут.

Акт выполненных работ по ремонту: бланк

Бланк акта здесь.

Акт выполнения работ

по договору № ___ от «___» ________ 201_ года

г. Москва «___» ________ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам ______________________, действующего на основании Доверенности № ____ от «___» ________ 201_ года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «_________________________________» (сокращенное наименование — ОАО «________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:

1. «___» ________ 201_ года между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор подряда № ______ от «___» ________ 201_ года (далее – Договор).
2. В установленные Договором сроки, Подрядчик провел работы по _______________________________________.
3. На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по Договору на сумму __________ (_________________________ тысяч) рублей, включая НДС 18% – __________ (___________________________ тысяч) рублей __ копеек, выполнены в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.
4. Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями Договора __________ (________________ тысяч) рублей, включая НДС 18% – __________ (____________ тысяч) рублей __ копеек.
5. Настоящий акт выполнения работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Акт выполненных работ по ремонту квартиры

Бланк акта здесь.

Акт выполненных работ по договору №__

N ___ от»___»________ 20___ г.

г. _______________ «___»_________ 20___ г.

Работы по ремонту______________________________________ расположенного по адресу: _____________________________________ согласно договора N ______ от»___»_________ 20___ г. выполнены Подрядчиком в следующей части:

от всего объема ремонтных работ.

Заказчик претензий по качеству выполненных работ не имеет.

Дата сдачи работ «_____»___________20___ г.

Гарантийный срок составляет 3года

Стоимость выполненной части работ в соответствии с условиями договора N ___ от»___»_________ 20___ г. составляет ___________________________________.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область

+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Источник